Algemene voorwaarden

1. Definities

Opdrachtgever: de klant die de offerte aanvaardt.

Aannemer: Evitam BV, Pijkestraat 47, 9041 Oostakker, BE0849.834.420.

Werf: de locatie waar de werken worden uitgevoerd.

Offerte: het document waarin de voorgestelde werken, prijzen en voorwaarden worden vermeld.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en werken uitgevoerd door Evitam BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Prijsberekening

• De offerte omvat uitsluitend de plaatsing van de nieuwe elektrische installatie op basis van de door de opdrachtgever aangeleverde plannen.

• Elektriciteitswerken worden uitgevoerd in regie aan het uurtarief dat vooraf met de opdrachtgever wordt overeengekomen. Dit tarief wordt berekend vanaf vertrek van de maatschappelijke zetel tot het einde van de werkdag op de werf.

• Materiaalkosten worden berekend op basis van effectief verbruik.

• De prijs van kabels is afhankelijk van de koperkoers op de dag van de raming en wordt definitief bepaald op de dag van bestelling.

• Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

• De uiteindelijke factuur kan afwijken van de raming en is niet bindend.

• Bij projecten die langer dan 30 dagen duren, behoudt Evitam BV zich het recht voor om prijzen te indexeren volgens de evolutie van materiaalprijzen, grondstoffen en loonindexatie.

4. Niet‑inbegrepen werken

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn volgende zaken niet inbegrepen:

• Verwijderen of demonteren van bestaande elektrische installaties.

• Werken i.v.m. aansluiting door Fluvius, telecomprovider of werfkast.

• Graafwerken, sleuven, wachtbuizen of doorboringen.

• Materialen en werkzaamheden m.b.t. loodgieterij (in overleg met de loodgieter).

• Leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen (standaard wordt per ruimte 1 fitting + E27 voorzien).

• Afwerking door derden of bijkomende bouwkundige werken.

Extra werken worden uitgevoerd in regie, tenzij anders overeengekomen.

5. Praktische voorwaarden

Werfvoorwaarden: De opdrachtgever zorgt voor:

• een vrije en propere werkvloer

• een werf zonder gelijktijdige aanwezigheid van andere aannemers, om verstoringen te vermijden

• beschikbaarheid van water en elektriciteit

• een sanitaire voorziening op de werf

• tijdige communicatie van de gewenste uitvoerdatum, minimaal 3 weken vooraf

Indien de opdrachtgever de planning wijzigt of de werf niet klaar is op de afgesproken datum, kunnen vertragingskosten en bijkomende verplaatsingskosten worden aangerekend.

6. Uitvoering van de werken

Normen & informatie:

• De werken worden uitgevoerd volgens de geldende AREI‑normen en de regels van goed vakmanschap.

• De opdrachtgever staat in voor correcte en tijdige aanlevering van plannen, informatie en beslissingen.

• Wijzigingen tijdens de uitvoering worden schriftelijk bevestigd en kunnen leiden tot meerwerken.

• Evitam BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere aannemers, derden of door wijzigingen die na onze werken worden uitgevoerd.

7. Levering van materialen

Materialen & beschikbaarheid:

• Materialen worden geleverd volgens beschikbaarheid bij leveranciers.

• Evitam BV is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door leveranciers, transporteurs of grondstofschommelingen.

• Specifieke materialen (armaturen, domotica, speciale schakelaars) worden enkel besteld na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

Beperking van aansprakelijkheid:

• Evitam BV is enkel aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aantoonbare fout.

• Indirecte schade (productieverlies, gevolgschade, esthetische schade, schade door derden) is uitgesloten.

• De opdrachtgever is verantwoordelijk voor bestaande installaties, bouwkundige structuren en verborgen gebreken.

• Bij schade door foutieve informatie of plannen van de opdrachtgever is Evitam BV niet aansprakelijk.

9. Keuring

Elektrische keuring:

• De elektrische installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme.

• Eventuele opmerkingen die voortkomen uit wijzigingen door de opdrachtgever, of uit bestaande installaties, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Evitam BV.

• De werken worden geacht voorlopig opgeleverd te zijn bij ingebruikname van de installatie of bij ontvangst van het keuringsverslag. Eventuele opmerkingen moeten binnen 10 dagen schriftelijk worden gemeld.

10. Garantie

Op de uitgevoerde werken geldt een garantie van 12 maanden op zichtbare gebreken, te rekenen vanaf oplevering. Deze garantie vervalt bij foutief gebruik, gebrek aan onderhoud of wijzigingen door derden.10. Betalingsvoorwaarden

11. Betalingsvoorwaarden

Voorschot & betaling:

• Voor aanvang van de werken wordt een voorschot van 40% gefactureerd.

• De betalingstermijn bedraagt 8 dagen na factuurdatum.

• Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd, plus een forfaitaire schadevergoeding van €50.

• Werken kunnen worden opgeschort bij niet‑betaling van het voorschot of tussentijdse facturen.

12. Overmacht

Onvoorziene omstandigheden: Evitam BV is niet aansprakelijk voor vertragingen of schade door omstandigheden buiten haar wil, zoals:

• extreme weersomstandigheden

• ziekte

• leveringsproblemen

• stakingen

• technische storingen

• overheidsmaatregelen

In geval van overmacht wordt de planning in overleg aangepast.

13. Annulatie

Annulatie door opdrachtgever:

• Annulatie moet schriftelijk gebeuren.

• Bij annulatie minder dan 14 dagen voor de geplande startdatum wordt het voorschot niet terugbetaald.

• Reeds gemaakte kosten worden altijd aangerekend.

14. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven eigendom van Evitam BV tot volledige betaling van de facturen.

15. Geschillen

Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, tenzij anders overeengekomen.